装修施工合同书

时间:2023-05-16 22:13:44
装修施工合同书

装修施工合同书

随着人们对法律的了解日益加深,我们用到合同的地方越来越多,合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道合同的格式吗?以下是小编帮大家整理的装修施工合同书,希望对大家有所帮助。

装修施工合同书1

发包方(甲方): 承包方(乙方):

鉴于家居装修实际情况的需要,按照《中华人民共和国合同法》及建设部《建筑装饰装修管理规定》结合本工程具体情况,经甲乙双方协商,现达成以下合同条款,双方自觉遵守。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围:

4、承包方式:

5、工期:天,本工程自年 月 日开工,于年 月 日竣工。遇不可抗因素影响,工期须延。

6、工程质量:

7、合同价款(人民币大写):

二、材料确认

1、本合同工程所有材料由乙方按预算单要求统一配送,除合同规定属甲方自购材料外,甲方不能擅自采购,否则视为违约。

2、凡属于甲方所提供的材料因质量问题(部分材料要经安装和使用后才能检验出质量合格与否)导致某项目部分或全部发生连带问题等,均由甲方承担后果责任。如需维修或重新装修时,由甲方承担一切费用,工期须延。

3、凡甲方负责供应材料、设施、用具等。甲方须要按合同约定及时采购并送交施工现场,搬运、装卸费用等由甲方承担,如未能按 ……此处隐藏11617个字……担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;

2.未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

3.因一方原因,造成合同无法继续发生履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

4.甲方未能按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天应向对方支付违约金为5天以上,乙方有权撤离工地,由此造成工程延期,由甲方负责。

5.由于乙方原因,致使工程延误,每延误一天向对方支付工程总额的千分之一作为违约金。

十三合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时,按下列第1种方式解决;

1.向保定市工商局合同仲裁委员会申请仲裁;

2.向保定市人民法院起诉。

十四注意事项

施工期间,甲方将场地钥匙交给乙方施工队负责人负责保管。

十五附则

1.本合同经甲、乙双方签字后生效。

2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

3.合同履行完后自动终止。

4.工程变更所立协议与本合同同样有效。

5.本工程所发生款项以附表《工程预算表》为准,最终结算以实际所发生工程量结算。

甲方(盖章):__________________

乙方:_________________________

代表人(签字):________________

身份证号码:____________________

_________年________月_______日

_________年________月_______日

《装修施工合同书.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式