装修合同

时间:2023-03-20 22:13:32
有关装修合同汇编5篇

有关装修合同汇编5篇

在当今不断发展的世界,越来越多的场景和场合需要用到合同,签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗,写合同可是有方法的哦,以下是小编为大家收集的装修合同5篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

装修合同 篇1

发包方(简称甲方):________

承包方(简称乙方):________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《上海市保护消费者合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、概况

1、甲方装饰住房系合法居住。

乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。

2、装饰施工地点:_____区(县)____路____弄(村)____号___楼____室。

3、住房结构:____房型_____房____厅____套,施工面积_____平方米。

4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。

5、承包方式:_______(包工包料、清包工、部分承包)。

6、总价款:¥ ……此处隐藏8635个字……的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院提起诉讼。

第十四条 几项具体规定

14.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_________元(此费用不在工程价款内)。

14.2 施工期间,发包人将外屋钥匙_________把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁_________把,由承包人当场负责安装交付使用。

14.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分

第十五条 其他约定事项:_________

16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。

16.2 本合同签订后工程不得转包。

16.3 本合同一式_________份,双方各执_________份,_________部门_________份

16.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

发包人(盖章):_________ 承包人(盖章):_________

法定代表人(签字):_________ 委托代理人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

《有关装修合同汇编5篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式